<small id="sdjpz"></small>
      1. <noframes id="sdjpz"><small id="sdjpz"></small></noframes>

          <ins id="sdjpz"><option id="sdjpz"></option></ins>

        1. 承攬合同優秀5篇

          時間:2024-04-25 作者:Anonyme 合同范本

          根據合同的約定,現在需要在約定的時間、地點和方式下進行合同的履行,合同是為了確保交易的各方都能夠按照約定的條款和條件進行交付和履行,保證交易的可靠性,以下是范文社小編精心為您推薦的承攬合同優秀5篇,供大家參考。

          承攬合同優秀5篇

          承攬合同篇1

          本著雙方互利互惠的原則,經雙方友好協商,列定以下條款,希共同遵守:

          (一)雙方嚴格遵守《網絡程序版權管理條例》。

          (二)承制方必須保證制作質量,在委托方審稿期間,委托方有權要求修改。

          (三)委托方在確認功能并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應另付費用。

          (四)委托方負責提供與本項目有關的資料,在承制方制作過程中,委托方應盡力配合,給與方便。

          (五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的____%,作為預付款。其余款項在全部制作完成,并經委托方審核確定后,全部結清。

          (六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的____%起向承制方要求負責賠償。

          (七)承制時間為____年____月____日至____年____月____日止。

          (八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,即生法律效力。

          (九)發生糾紛,雙方協商或到____仲裁委員會仲裁。

          (十)合同金額

          甲 方:____________ 乙 方:____________

          代表簽字:___________ 代表簽字:____________

          蓋 章:____________ 蓋 章:____________

          日 期:____________ 日 期:____________

          承攬合同篇2

          建設方:___(以下簡稱甲方)

          承包方:___(以下簡稱乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。

          一、工程概況

          (1)工程名稱:___

          (2)工程地點:甘肅玉門黃花農場

          (3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。

          (4)建筑外包面積:___平方米。

          (5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)

          二、鋼結構施工準備

          (一)甲方:

          (1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。

          (2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

          三、鋼結構工程期限

          (1)根據需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。

          四、鋼結構工程價款的支付與結算

          (1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。

          (2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,

          (3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

          (4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟責任。

          (5)本合同結算方式:___。

          五、附則

          (1)本合同一式___份,甲乙雙方各執一份。

          (2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

          (3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

          附:

          甲方:___

          乙方:___

          法定代表人:___

          法定代表人:___

          委托代理人:___

          委托代理人:___

          電話:___

          電話:___

          本合同簽訂日期:___年___月___日

          承攬合同篇3

          甲方:

          乙方:

          根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。

          建設單位:

          工程名稱:

          一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。

          二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

          三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。

          四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。

          五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

          六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。

          七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

          八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。

          九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。

          十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

          十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

          十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。

          十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

          未盡事宜,雙方協商解決。

          甲方:

          乙方:

          簽定日期:

          承攬合同篇4

          甲方: 乙方:

          甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

          第一條:甲方委托乙方生產加工制作 模具。

          第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

          1、 質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

          (1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

          (2)合格模具定義:

          ① 模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

          ② 模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

          ③ 模具壽命必須符合本合同第六條之規定;

          2、 驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術要求執行。②模具結構驗收地點:在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收 必須符合模具結構圖紙。 報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

          第三條:原材料來源

          1、 原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

          第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

          1、 交貨方法及驗收:

          本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

          2、 交貨地點:甲方指定場所。

          3、 交貨時間:乙方模具生產自付款之日起 否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。

          4、 運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

          第五條:本合同模具總金額為 萬元。共 套模具。貨款結算時間及方法:。付款方式:簽訂合同預付 %,試模合格交付使用 個月內付%

          第六條:技術資料提供及保管:

          第七條:質量異議/違約責任:

          1、 對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

          2、 如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。

          3、 其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

          第八條:其他:

          1、 本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。 雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。 涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。 及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

          2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

          第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由順德市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

          第十條:合同生效、附件、文字。

          2、 本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。

          3、 任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

          4、 本合同附件資料具有同等法律效力。

          第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

          第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。

          甲方(公章):_________乙方(公章):_________

          法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

          承攬合同篇5

          服裝加工承攬合同:

          承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

          定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

          定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條 加工成品:

          ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

          │品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

          第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

          第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

          1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

          2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

          3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

          第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

          1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

          3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

          第五條 價款或酬金:

          價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

          第六條 驗收標準和方法:

          1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

          2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

          3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條 交(提)貨的時間和地點:

          1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

          2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的`,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________

          第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

          第十條 結算方式及期限:_________________________________________

          第十一條 其他:

          1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

          2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

          第十二條 承攬方的違約責任:

          1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條 定作方的違約責任:

          1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條 不可抗力

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條 糾紛的處理:

          加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________

          代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

          地址:_________ 地址:_________

          電話:_________ 電話:_________

          開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________

          帳號:_________ 帳號:_________

          _________年____月____日 _________年____月____日

          无翼乌18禁全肉肉无遮挡彩色_777米奇四色米奇影院_中文字幕国产日韩欧美_亚洲毛多BBwBBwBBw
          <small id="sdjpz"></small>
            1. <noframes id="sdjpz"><small id="sdjpz"></small></noframes>

                <ins id="sdjpz"><option id="sdjpz"></option></ins>